Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2011/6956
Karar No: 2011/6863

İlgili kavramlar: Doğal Afetlere Karşı All Risk Sigortası, Köy Yolu Genişletilmesi ve Sanat Yapılarının İmalatı, Sözleşmenin İfası Sırasında Meydana Gelen Sel Felaketi

Karar Özeti

Taraflar arasındaki sözleşmede yüklenicinin yapılan işin biten kısımları için su baskını vs. Doğal afetlere karşı all risk sigortası yaptırmak zorunda olduğu hükmüne yer verilmiştir. Yüklenicinin yaptığı yolun bir kısmında sel felaketi nedeniyle bozulmalar olduğu görülmüş, yüklenicinin all risk sigortası yaptırmış olması halinde hasarın sigorta kapsamında kalarak bedelinin ödenip ödenmeyeceği araştırılmamıştır. Sigorta uzmanı bilirkişiden rapor alınarak, all risk sigortası yapılması durumunda dava konusu edilen hasar miktarının sigorta kapsamında sayılıp sayılmayacağı incelettirilmeli, sigorta kapsamında kalacağı anlaşıldığında sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine getirmediğinden hasar bedelini yüklenicinin isteyemeyeceği gözetilerek dava reddedilmelidir.

Karar Metni

Mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen tetkiki davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, köy yolu genişletilmesi ve sanat yapılarının imalatına ilişkin sözleşmenin ifası sırasında meydana gelen sel felaketi sonucu gerçekleşen işlerde hasarlar oluştuğundan yeniden yapılması zorunda kalındığı, bu bedelin tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Davalı sözleşmeye göre davacının sigorta yaptırmak zorunda olduğunu, ancak sigorta olmadığından zarardan idarenin sorumlu tutulamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki sözleşmenin 50. maddesinde yüklenicinin yapılan işin biten kısımları için su baskını vs. doğal afetlere karşı all risk sigortası yaptırmak zorunda olduğu hükmüne yer verilmiştir. 23.11.2006 tarihli raporda davacının yaptığı yolun bir kısmında sel felaketi nedeniyle bozulmalar olduğu, iki adet menfezin yıkıldığı vs. benzeri zararları gidermek üzere, davacıya süre uzatımı verilerek bozulan kısımların davacı tarafından düzeltildiği belirtilmiş olup, esasen bu husus uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, hasar sonucu oluşan zararın kimin tarafından karşılanacağı konusundadır. Bilirkişi raporunda hasarın giderilme bedeli tespit edilerek mahkemece hüküm altına alınmış ise de, bilirkişiler inşaat mühendisi ve hukukçulardan oluşturulmuş, sigorta uzmanının yer almadığı görülmüştür. Oysa az yukarıda değinilen sözleşme maddesine göre, yüklenici all risk sigortası yaptırmış olsa hasarın sigorta kapsamında kalarak bedelinin ödenip ödenmeyeceği araştırılmalıdır. O halde sigorta uzmanı bilirkişiden rapor alınarak, all risk sigortası yapılması durumunda dava konusu edilen hasar miktarının sigorta kapsamında sayılıp sayılmayacağını incelettirmeli, sigorta kapsamında kalacağı anlaşıldığında sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine getirmediğinden hasar bedelini yüklenicinin isteyemeyeceği gözetilerek dava reddedilmeli, aksi halde şimdiki gibi dava kabul edilmelidir. Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 25.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Not: Kişisel verilerin korunması amacıyla karardaki gerçek kişi isimleri kısaltılmıştır.

Boşanma, miras, icra, tazminat ve diğer hukuk davalarında destek için Adana avukat Av. Aytaç ER ile iletişime geçebilirsiniz. Diğer içtihatlar için Hukuk Yargıtay Kararları arşivimizi inceleyebilirsiniz.

Aynı konudaki diğer kararlar: Gayrimenkul - Eşya Hukuku Yargıtay Kararları

Yorum Bırakın
Google Yorumları Tümünü Gör
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları